Modelo de contrato de locación de servicios

Entre la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . con domicilio social en la calle. . . . . . . . . . N°. . . . . .  de la ciudad de. . . . . . . . . . . . . . . representada en este acto por el señor quien acredita identidad y representación con. . . . . . . . . . . . . . . . . . por un lado denominado en adelante "el locatario" y por la otra el señor. . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliado en la calle. . . . . . . . . . . . . . . . . . .N° de la ciudad de. . . . . . . . . . . . . . . . . , quien acredita identidad con DNI. . . . . . . . . . . . . , en adelante Ilamado "el locador", convienen en celebrar el presente contrato de locación de servicio, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

Primero: El locatario contrata al locador y este acepta prestar los servicios de. . . . . . . . . . . . . , para lo cual se encuentra habilitado .con el respectivo título expedido por. . . . . . . . . . .. . . . , en la empresa ubicada en la Calle. . . . . . . . . . . N°. . . . . . . de la localidad de. . . . . . . . . . . . . en 1a atención de los servicios de mantenimiento de las máquinas. . . ..,

Segundo: El locador se compromete a poner toda su pericia, conocimiento y celo para el mejor desempeño de su función. No pudiendo desarrollar ninguna actividad similar a la del locatario y debiendo guardar el secreto de las técnicas y pericias que lleguen a su conocimiento durante la realización de sus tareas.

Tercero: El plazo de la presente locación de servicios se estipula en el plazo de. . . . . . meses a partir de la fecha de la firma del presente contrato. - - - - - - -

Cuarto: En compensación de los servicios que deba prestar el locador, el locatario se compromete a abonarle la suma de pesos. . . . . . . .. . . . ($. . . . .. . .) mensuales, pagaderos del 1 al 10 de cada mes en el domicilio del locatario.

Quinto; En caso de enfermedad y durante todo el tiempo en que dure la misma el locador propone como su remplazante para realizar la tarea al señor. . . . .. . . . . . , domiciliado en la calle. . . . . . . . . . . . N°. . . de la ciudad de. . .. . . .. . . . igualmente con título habilitante, - - - - - - - - - - - - - -

Sexto: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones estipuladas en el presente, la parte afectada podrá, a su criterio: a) Pedir el cumplimiento del mismo, con más una cláusula penal de pesos. . . . . . . . . . . ($. . . . . . .) fijada para cada díaa de retraso, o b) Solicitar la rescisión del contrato de puro derecho con más los daños y perjuicios que haya ocasionado la actitud de la otra parte. - - - - - - -

Séptimo: Las partes constituyen domicilio legal en sus respectivos domicilios ya denunciados, donde serán válidas todas las notificaciones, intimaciones y emplazamientos ,que allí se realicen. Asimismo se establece que las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de. . . . . . . . . . . .. . . . . con excepción de todo otro fuero o jurisdicción. - - - - - -'-

En la Ciudad de. . . . . . . .. . . . . a los. . . . . . días del mes de. . .. .. .. . del dos mil once, en prueba de conformidad, se firman. .. .. .. .. . ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. - -

Modelo de contrato de locación de obra

Entre el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . , quien acredita identidad con . . . . . N° . . . . . . . . . . , con domicilio real en la Ciudad de Provincia de . . . . . . . . . . . . . . . , en la calle . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . , a quien en adelante se designará como "EL COMITENTE" por una parte; y por la otra la sociedad " . . . . . . . . . . . " domiciliada en la Ciudad de . . . . . . . . . . . . . . . , provincia de . . . . . . . . . . . . . . . , calle . . . . . . . . . . . . N° . . . . . representada en este acto por el Presidente del Directorio Sr. . . . . . . . . . . . . . . . , quien acredita identidad con . . . . . N° . . . . . , a mérito del Poder General Amplio de Administración y Disposición que en este acto exhibe, pasado ante el Escribano Don . . . . . . . . . . . . . . . al folio . . . . . . . . del Registro N° . . . . . . . . . . del Partido de . . . . . . . . . . . . . . . a su cargo, el que contiene facultades suficientes para este acto y que declara vigente en todas sus partes; a quien en adelante se designará "LA EMPRESA", por la otra, se ha convenido en celebrar el presente contrato de Construcción sujeto a las siguientes cláusulas: - - - - -

Primera: Objeto de la locación: El comitente ha resuelto refaccionar, decorar y construir en los edificios actualmente construidos en el predio comprendido entre las calles . . . . . . . . . . . . . . . y . . de la localidad de . . . . . . . . . . . . . . . , Provincia de . . . . . . . . . . . . . . . , la siguiente obra: . . . . . . . para lo cual encomienda al contratista la ejecución de dichas obras en las condiciones que se indican en los artículos subsiguientes. - - - - -

Segunda: Forma de contratación: La construcción se realizará por "ajuste alzado", vale decir por el precio global y total que se deja indicado en la cláusula quinta. - - - - -

Tercera: Dirección de obra: La empresa designa al Arquitecto . . . . . . . . . . . . . . . , Matrícula Profesional N° . . . . . . . . . . , Director Técnico de la Obra y representante de la misma frente a las autoridades municipales. - - - - -

Serán funciones del Director de Obra las siguientes:

a) Medir los terrenos;

b) Estudiar las reglamentaciones municipales;

c) Confeccionar todos los planos necesarios para definir perféctamente la obra. en forma de que la empresa pueda efectuar la obra tal cual fue proyectada, en todos sus detalles;

d) Redactar las especificaciones de todos los rubros con el mismo criterio del inciso anterior. - - - - - 

Cuarta: Documentos del contrato: Son documentos del contrato y se firman de conformidad, el presupuesto y las especificaciones técnicas con sus páginas uno a . . . . . y los siguientes planos:

Quinta: Importe del contrato: La obra se contrata por el importe global de pesos . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . . . . . . ) comprometiéndose la empresa a terminarla de acuerdo a las especificaciones técnicas por este régimen. Al sólo efecto de referirse a las cuotas de pago se desglosa este precio en tres rubros:

Obra l. Pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), (. . . . . % del total).-.

Obra2. Pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), (. . . . . % del total).-

Obra3. Pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), ( . . . . . % del total). - - - - -

Sexta: Forma de pago: A la firma del presente contrato el . . . . . % del mismo de acuerdo al siguiente detalle: pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ) en efectivo y pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($. .) en pagarés, totalizando la suma de pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ). Los pagarés que se reciben son los numerados del 1 al . . . . . con vencimientos y montos que se detallan en recibo adjunto y firmado por el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . y el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . , en representación de " . . . . . . . . . . . " por la otra. - - - - -

A la terminación de cada obra u obras se labrará el acta de recepción provisoria y el comitente, se compromete a abonar el . . . . . % correspondiente y proporcional de cada una de ellas y de acuerdo a los montes establecidos en la cláusula quinta, montos que se establecen pagar en cuotas documentadas según el siguiente detalle : el día de 19 $ el día (le 19 $ el día de 19 $ el día de 19 $

A los treinta [lías de la recepción provisoria se labrará el acta de recepción iiefinitiva y el comitente se compromete á abonar el por cientos correspondientes y proporcional de ellas j< de acuerdo a los ,montos establecidos en 1-1 la cláusula quinta; montos que se establecen pagar en cuotas documentadas según el siguiente detalle:

el . . . / . . . / . . . pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

el . . . /. . . / . . . pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

el . . . / . . . /. . . pesos . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

Séptima: Plazo de entrega: La empresa deberá comenzar 1as obras inmediatamente después de firmado el presente contrato y las deberá entregar de acuerdo al siguiente plan:

Obra 1: el día . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 . . . ;

Obra 2: el día . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 . . . ;

Obra 3: el día . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 . . . Por otra parte el comitente se compromete a entregar el terreno y los edificios totalmente desocupados el día . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 . . . Se considerarán únicas causales de prórroga de los plazos de entrega establecidos:

a) Los días de huelga o paro decretados por gremios afectados a la obra;

b) Acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de características tales que impidan a la empresa la adopción de medidas necesarias para preveerlo;

c) Los actos de la. Administración Pública que impidan la normal marcha de la obra. - - - - -

Octava: Obligaciones de la Empresa: Serán obligaciones de la empresa:

a) Proveer e instalar los planteles y equipos necesarios .de acuerdo a la importancia de la obra y para darle un ritmo que garantice el cumplimiento de los plazos de entrega;

b) Planear los métodos de trabajo, que aunque tengan sus intereses sean en perjuicio de la calidad o celeridad de la obra;

c) Arbitrar los medios para lograr los enseres y operarios que aseguren buena producción de trabajo y la mejor calidad del mismo, con el objeto que la obra responda al fin con que ha sido inspirada, concebida y preparada;

d) Emplear personal competente y ejecutar todos los trabajos de la obra que deban subcontratarse, con sub-contratistas idóneos y responsables;

e) Mantener limpia y ordenada la obra durante su ejecución;

f) Cumplir todo lo que dispongan las Leyes Provincíales y Nacionales, reglamentaciones administrativas y ordenanzas municipales y policía; vigentes en la jurisdicción de la obra, asumiendo la plena responsabilidad por las obras realizadas por sí o por sus sub-contratistas;

g) Abonar por su cuenta todos los pagos de derechos e impuestos que pudieran gravar a la construcción, Obras Sanitarias y Gas del Estado que estarán a cargo del comitente; de toda responsabilidad por cuestiones obreras, seguro, leyes sociales, etc., las que estarán absolutamente a su cargo;

i) Poner al frente de la obra a un capataz idóneo, el que permanecerá de continuo mientras se trabaje en ella.

Novena: Obligaciones del comitente: Serán obligaciones del comitente:

a) Abonar puntualmente las cuotas pactadas;

b) Facilitar a la empresa para la mejor disposición de su obrador, todo el terreno correspondiente a la manzana en que se encuentran emplazadas los edificios a refaccionar y a construir;

c) Gestionar la conección de gas natural o en su defecto hacerse cargo de los costos y trámites necesarios de la instalación de una batería de gas envasado;

d) Gestionar la conección de fuerza motriz inmediatamente después de la firma del presente contrato. - - 

Décima: Trabajos adicionales: Los trabajos adicionales originados por modificaciones, ampliaciones, cambio de calidad, etc., serán ejecutados sólo por autorización escrita del comitente y aprobación del presupuesto calculado para la empresa. - - - - -

Décimo primera: Variaciones del precio: El importe del presente contrato ha sido calculado por la empresa en previsión de posibles variaciones de precio de los materiales, reconociéndose por lo tanto solamente los aumentos de jornales otorgados por convenio. A tal efecto se estima que la mano de obra insume el . . . . . % del total. - - - - -

Décimo segunda: Comisión de control: El comitente designa a los señores . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . . . integrantes de la comisión de control, que será la única que se entenderá con la empresa para todas las cuestiones relativas a la obra y a este contrato.

Décimo tercera: Rescisión del contrato: El contrato podrá rescindirse por las siguientes causas:

a) Por violación grave de sus disposiciones o en lo establecido en las especificaciones;

b) Por abandono de la obra;

c) Por incumplimiento de los plazos pedidos;

d) Por falta reiterada del cumplimiento por parte del comitente en los pagos a la empresa. 

Décimo cuarta: Penalidades: Ambas partes convienen en establecer las siguientes penalidades en caso de que la empresa no de cumplímiento a las fechas establecidas para cada una de las obras objeto de este contrato. En lo que se refiere a la entrega de los trabajos terminados a la fecha de vencimiento de los documentos que el comitente se compromete a abonar y que constituyen el valor igual al . . . . . % correspondiente y proporcional a cada una de las obras, será prorrogada en un mes en la primera semana de atraso, en dos meses en la segunda semana de atraso, en . . . . . meses en la tercera semana de atraso, en . . . . . meses en la cuarta semana de atraso, tomando en cuenta cada obra en particular. 

Décimo quinta: Gastos de sellado: Serán abonado por ambas partes en igual proporción. - 

Décimo sexta: Jurisdicción y competencia y  domicilios especiales: Las partes de común acuerdo se someten a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de . . . . . . . . . . . . . . . renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles y constituyen domicilios especiales y legales: el comitente en la Ciudad de . . . . . . . . . . . . . . . ; provincia de . . . . . . . . . . . . . . .; calle . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . , donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o citaciones a que hubiere lugar.

De conformidad las partes firman el presente en dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de . . . . . . . . . . . . . . . a los . . . . . días del mes de . . . . . . . . . . . . . . . de 2011.